“智慧消防”平臺建設(shè)承攬合同
“智慧消防”平臺建設(shè)承攬合同
甲方:***********************
乙方:***********有限責(zé)任公司
簽訂日期:
“智慧消防”平臺建設(shè)承攬合同
定作方(以下簡稱甲方):****************
委托代理人:
統(tǒng)一社會信用代碼:
住所地址:
聯(lián)系電話:
承攬方(以下簡稱乙方):******************
統(tǒng)一社會信用代碼:********************
法定代表人:王**
委托代理人:李****
注冊地址:合肥市***路***號
聯(lián)系電話:0551-6********
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,雙方就“智慧消防”平臺建設(shè)工程簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:***********智慧消防建設(shè)項目
1.2工程地點:********。
1.3工程立項批準(zhǔn)文號: / 。
1.4資金來源:財政資金。
1.5工程內(nèi)容:消防設(shè)計。
1.6工程承攬范圍:消防設(shè)計文件,平臺建設(shè)內(nèi)容及分項報價詳見附件。
1.7合同工期
計劃開工日期:2021年 3 月22日。具體以業(yè)主開工令為準(zhǔn)。
計劃竣工日期:2021年6月22日。
工期總?cè)諝v天數(shù):90日歷天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
1.8質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合:合格標(biāo)準(zhǔn)。須滿足《建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收管理暫行規(guī)定》
1.9簽約合同價為:
¥*******0088.00 元,人民幣大寫:*佰*拾貳萬零捌拾捌元。整
非經(jīng)設(shè)計變更和甲方簽證,乙方不得要求變更價款。
第二條 施工單位資格及一般義務(wù)
2.1乙方需出具有效營業(yè)執(zhí)照,相關(guān)資質(zhì)證書,具有國家規(guī)定資質(zhì)等級的消防設(shè)計許可。相關(guān)技術(shù)人員資質(zhì)證書。根據(jù)消防法規(guī)和國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消防設(shè)計,編制符合要求的消防設(shè)計文件。
2.2承攬人擅自更換項目成員的違約責(zé)任:①承攬人不得擅自更換所報項目管理班子成員(項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員及項目部主要管理人員),否則定作人有權(quán)終止合同,履約保證金不予退還,由此造成的損失,承攬人自行承擔(dān)并賠償可能給定作人造成的損失;②因不可抗力確屬不能履行職責(zé)需要變更項目管理班子成員的,擬任人員的資格、業(yè)績和信譽(yù)不得低于原成員的條件,并需經(jīng)定作人同意,同時該行為視為違約,承攬人更換項目經(jīng)理的,須向定作人支付違約金2000元;更換項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的,承攬人須向定作人支付違約金1000元;承攬人更換項目管理班子其他成員的,承攬人須按每人次向定作人支付違約金500元。定作人如認(rèn)為有必要,可要求對上述人員中的部分人員作出更好的調(diào)整。
承攬人無正當(dāng)理由拒絕更換項目經(jīng)理的違約責(zé)任:定作人認(rèn)為項目經(jīng)理嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或認(rèn)為其無法承擔(dān)本工程管理職責(zé)的,可以要求承攬人更換項目經(jīng)理,承攬人無正當(dāng)理由拒絕更換的,定作人有權(quán)中止合同。
2.3承攬人人員
乙方指派駐地負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
駐地負(fù)責(zé)人:
姓名:
職務(wù):
電子信箱:
通信地址:
關(guān)于駐地負(fù)責(zé)人的其他約定:。
2.3.1承攬人提交項目管理機(jī)構(gòu)及施工現(xiàn)場管理人員安排報告的期限:正式進(jìn)場工作前,需提前告知甲方,以便進(jìn)行協(xié)調(diào)工作
2.3.2承攬人無正當(dāng)理由拒絕撤換主要管理人員的違約責(zé)任:視為承攬人違約;擅自更換技術(shù)負(fù)責(zé)人,承攬人向定作人支付違約金1000元每人次;擅自更換施工員、等其它人員,承攬人向定作人支付違約金500元每人次。
2.3.3承攬人主要管理人員離開現(xiàn)場的批準(zhǔn)要求:主要管理人員離開現(xiàn)場在半天以內(nèi)的,須經(jīng)定作人代表同意;超過半天的,須以書面形式征得定作人同意。
2.3.4承攬人擅自更換主要施工管理人員的違約責(zé)任:視為承攬人違約;擅自更換技術(shù)負(fù)責(zé)人,承攬人向定作人支付違約金1000元每人次;擅自更換其它人員,承攬人向定作人支付違約金500元每人次。
2.3.5承攬人主要管理人員擅自離開施工現(xiàn)場的違約責(zé)任:向定作人支付違約金200元/次·天處罰。
2.4分包的一般約定
禁止分包的工程包括:本項目不允許分包。
第三條 材料供應(yīng)
按文件約定由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收,以雙方代表簽字為準(zhǔn)。
乙方的材料、材料品牌、型號等與合同約定不一致的,甲方有權(quán)拒絕簽收。如確因市場無法采購到合同約定中的材料,乙方可經(jīng)甲方同意,以同品質(zhì)且價格不低于原品牌的材料替代,但高出原約定材料部分的貨款,由乙方承擔(dān)。如確無不低于原品牌的材料、設(shè)備確需使用低于原價位且品質(zhì)與原品牌相同或高于原品牌的材料、設(shè)備替代,對低出部分的貨款,在最終結(jié)算時,應(yīng)當(dāng)從簽約合同價中扣出。
第四條 工程質(zhì)量
4.1由于乙方原因造成質(zhì)量瑕疵,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.2 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定并簽字確認(rèn)。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償,工期不變。
4.3 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,乙方同意甲方可申請由任意一家工程質(zhì)量鑒定第三方機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé),因認(rèn)證而影響的工期由乙方承擔(dān)違約責(zé)任;經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé),因認(rèn)證而影響的工期順延。
第五條 工程驗收
5.1 施工過程中,甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行各階段驗收,乙方應(yīng)提前_三_天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單;
5.2 工程竣工后,乙方應(yīng)將垃圾清運并清理衛(wèi)生完畢通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù);
5.3 驗收不合格的,乙方應(yīng)當(dāng)立即返工,材料設(shè)備及人工費用由乙方自理,工期不變。因返工而延期交付的,按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。
5.4 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為__1_年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第六條 支付方式
甲方憑乙方開具的相應(yīng)金額的、符合國家規(guī)定的6個稅點的增值稅普通發(fā)票支付本合同費用。
6.1 甲方于本合同簽訂之日起15個工作日內(nèi),甲方向乙方支付本合同總額的30%款項,即人民幣 426026.40元(大寫:肆拾貳萬陸仟零貳拾陸元肆角) ;
6.2 乙方按合同清單提供項目主材和設(shè)備到甲方指定地點,甲方驗收合格后15個工作日內(nèi),甲方向乙方支付本合同總額的40%款項,即人民幣 568035.20(大寫:伍拾陸萬捌仟零叁拾伍元貳角) ;
6.3 乙方完成智慧消防平臺項目建設(shè)、部署、調(diào)試工作,驗收合格通過后15個工作日內(nèi),甲方向乙方支付本合同總額的25%款項,即人民幣 355022.00(大寫:叁拾伍萬伍仟零貳拾貳元整) ;
6.4 項目審計后,甲方按照審定總價向乙方支付剩余款項;即人民幣 71004.4(大寫:柒萬壹仟零肆元肆角)。同時,乙方需開設(shè)審定總價3%金額的銀行保函作為質(zhì)量保證金,對質(zhì)保和售后服務(wù)進(jìn)行擔(dān)保,銀行保函有效期為質(zhì)保期滿。
乙方銀行賬戶信息如下:
支票/轉(zhuǎn)賬/電匯方式
名稱:*********有限責(zé)任公司
納稅人識別號:***********
地址、電話:合肥市***路*****號 0551-6******
開戶行及賬號:中國***銀行***支行1**********
第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及周邊群眾的生命、財產(chǎn)安全,防止?jié)B漏水、停電、物品毀壞等財產(chǎn)損害及火災(zāi)、工傷等人員傷亡等事故發(fā)生。因系承攬合同,所以如遇上述情況發(fā)生,均由乙方承擔(dān)包含但不限于民事賠償、行政處罰、刑事追究等一切責(zé)任。
第八條 工程監(jiān)理
8.1 本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8.1.1 總監(jiān)理工程師:
姓名:;
職務(wù):;
監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書號:;
電子信箱:;
通信地址:;
關(guān)于監(jiān)理人的其他約定:。
8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理??偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
9.1在本合同中,“智慧消防”平臺建設(shè)質(zhì)保期為一年,如“智慧消防”平臺出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)于接到甲方電話2小時內(nèi)響應(yīng),配合甲方及時解決問題,乙方負(fù)責(zé)“智慧消防”平臺的免費調(diào)試及升級服務(wù)。
9.2乙方提供的云服務(wù)租賃及運營托管服務(wù)1年期滿后,需重新續(xù)簽云服務(wù)租賃和托管服務(wù)年限,租賃托管服務(wù)費由甲乙雙方協(xié)商而定。
9.3在項目交付時,乙方將對甲方指定人員進(jìn)行針對智慧消防平臺及功能的使用操作進(jìn)行培訓(xùn),確保甲方指定人員能夠熟練使用和操作該平臺。
第十條 保密條款
甲、乙雙方應(yīng)對其在本合同簽訂、履行過程中所獲知的對方各項技術(shù)、情報、商業(yè)秘密及由此產(chǎn)生的技術(shù)成果承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)。保密期限為本合同期間及終止后的二年。
第十一條 甲方須知
11.1 甲方應(yīng)向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響等的協(xié)調(diào)工作。
11.3 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方須知
12.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
12.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
12.3 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
12.4 積極配合甲方驗收工作。
12.5 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,變更協(xié)議中應(yīng)當(dāng)同時包含調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。甲方除負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工人員簽字外,還需甲方的法定代表人簽名方為有效。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化或設(shè)計變更; (2)不可抗力; (3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
14.3 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工的材料、人工等費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第十五條 違約責(zé)任
15.1甲、乙雙方的任何一方不履行合同或履行合同義務(wù)不符合約定條件,即為違約。違約方應(yīng)向另一方支付合同價款總額的5%作為違約金,并負(fù)責(zé)賠償因其違約給另一方造成的相應(yīng)損失。
15.2 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
15.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;
15.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方 元;乙方如果非法定原因或不可抗力停工超過十天的,甲方有權(quán)解除合同,運進(jìn)未使用的材料、施工已經(jīng)使用的材料,均視為乙方的違約金,甲方有權(quán)強(qiáng)制清場,并不支付任何費用。
15.5 甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按____元/天向甲方支付違約金。非法定原因或不可抗力逾期十天未完工,視同非法定原因或不可抗力停工十天對待,按照15.4后半部分的約定處理。
15.7 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15.8 乙方擅自拆改原有共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
15.9 本裝修工程如出現(xiàn)分包,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方及乙方分包出的工程,均停止施工,運進(jìn)未使用的材料、施工已經(jīng)使用的材料及人工費用,均視為乙方的違約金,乙方及乙方的分包人,立刻清場,甲方不支付任何費用。
第十六條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在十天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十七條 合同的變更和解除
17.1 合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。非因約定事由或法定事由擅自終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款30%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
17.3 本合同除空欄填寫和最后簽名為手寫外,其他均為打印,除此之外的任何手寫或添加均無效。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的單位,有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.5 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.6 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.7 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.8 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九 商業(yè)文件信函和訴訟文書的送達(dá)地址的約定
19.1 通訊地址和聯(lián)系方式:合同各方一致確認(rèn)以下通訊地址和聯(lián)系方式為各方履行合同、解決合同爭議時向接收其他方商業(yè)文件信函或司法機(jī)關(guān)(法院、仲裁機(jī)構(gòu))訴訟、仲裁文書的送達(dá)地址和聯(lián)系方式。
甲方送達(dá)地址和聯(lián)系方式為:______________________________________________。
乙方送達(dá)地址和聯(lián)系方式為:______________________________________________。
19.2 通訊地址和聯(lián)系方式適用期間。上述通訊地址和聯(lián)系方式適用至本合同履行完畢或爭議經(jīng)過一審、二審至案件執(zhí)行終結(jié)時止,除非各方依下款告知變更。
19.3 通訊地址和聯(lián)系方式的變更。任何一方通訊地址和聯(lián)系方式需要變更的,應(yīng)提前五個工作日向合同其他方和司法機(jī)關(guān)送交書面變更告知書(若爭議已經(jīng)進(jìn)入司法程序解決)。
19.4 承諾。合同各方均承諾:上述確認(rèn)的通訊地址和聯(lián)系方式真實有效,如有錯誤,導(dǎo)致的商業(yè)信函和訴訟文書送達(dá)不能的法律后果由自己承擔(dān)。
19.5 風(fēng)險提示。合同各方均明知:因各方提供或者確認(rèn)的送達(dá)地址和聯(lián)系方式不準(zhǔn)確、或者送達(dá)地址變更后未及時依程序告知對方和司法機(jī)關(guān)、或者當(dāng)事人和指定接收人拒絕簽收等原因,導(dǎo)致訴訟文書未能被當(dāng)事人實際接收,郵寄送達(dá)的,以文書退回之日視為送達(dá)之日;直接送達(dá)的,送達(dá)人當(dāng)場在送達(dá)回證上記明情況之日視為送達(dá)之日。
第二十條 爭議的處理
20.1 本合同受中國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
20.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第(2)種方式解決:
(1)提交_淮南__仲裁委員會仲裁; (2)依法向建設(shè)項目所在地有管轄權(quán)人民法院起訴。
第二十一 條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同效力
1. 本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為年,自 年 月 日至 年 月 日。
2.本合同正本一式 肆 份,雙方各執(zhí) 貳 份,具有同等法律效力;合同副本份,送留存一份。
3. 合同附件為本合同的組成部分。
合同簽訂地點:________省______市_______區(qū)/縣
(以下無正文)
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人(簽字): 法定代表人(簽字):
_______年____月____日 年____月____日
簽訂地點: 簽訂地點:
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。